«Строить легко»
Договор подряда
_____________________________________________________
Договор подряда
на выполнение проектных работ N-AS/00/00
г. Истра«___» ____________ 2022 года.
Общество с ограниченной ответственностью «АС», в лице генерального директора Рыжовой Марии Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ФИО гражданина/наименование юр лица, в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать проектную документацию (далее — Проект) для изготовления металлоконструкции и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.1.2. Проект разрабатывается Исполнителем на основании Технического задания и исходных данных (Приложение № 1), которые Заказчик передает Исполнителю в день подписания настоящего Договора.
1.3. Под Проектом, который разрабатывается по настоящему Договору, следует понимать: Архитектурно-строительный раздел содержащий:
Архитектурную часть, которая включает архитектурно-строительные чертежи, с указанием точных геометрических параметров, элементов и конструкций (планы кровли, фасадов, разрезы, технические характеристики, 3 D визуализации).
Конструктивную часть, которая включает общие технические данные проекта, конструктивные характеристики кровли, перекрытий, фундаментов, чертежи определенных деталей и узлов, спецификации изделий и материалов.
1.4. Проект по настоящему Договору разрабатывается с целью изготовления и монтажа металлоконструкции и не является в полном объеме проектной документацией в понимании постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 N 87.
1.5. Проект по настоящему Договору не подлежит согласованию и утверждению в компетентных органах.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Проект по настоящему Договору разрабатывается Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Договора, предоставления Исполнителю Заказчиком Технического задания и иных исходных данных, необходимых Исполнителю для разработки Проекта, а также согласования и подписания Заказчиком Спецификации к настоящему Договору.3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая цена разработки Проекта, включая НДС, будет определена в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 2).3.2. Спецификацию подготавливает Исполнитель и передает ее Заказчику для согласования и подписания. Спецификация подписывается Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента ее поступления от Исполнителя.
3.3. Цена разработки Проекта, определенная Исполнителем в Спецификации, рассчитывается Исполнителем исходя из характеристик металлоконструкции, указанных в Техническом задании.
3.4. С момента подписания Спецификации Заказчиком, она считается подтвержденной и согласованной неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Заказчик оплачивает разработку Проекта в следующем порядке:
3.5.1. 100% стоимости разработки Проекта — не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Спецификации.
3.6. Цена проектных работ по настоящему Договору оплачивается Заказчиком в российских рублях, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, либо вносится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных проектных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя или в кассу Исполнителя.
3.8. Цена настоящего Договора подлежит изменению в следующих случаях:
3.8.1. при внесении изменений в Техническое задание после его принятия Исполнителем для разработки Проекта;
3.8.2. в случае предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных и/или увеличении объема проектируемой металлоконструкции, т.к. Заказчик вправе один раз вносить изменения в проект, которые не превышают 10% от общего объема работ по разработке Проекта.
3.8.3. при использовании в Проекте, по инициативе Заказчика дополнительных материалов, не оговоренных в Техническом задании;
3.8.4. при необходимости сокращения сроков разработки Проекта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:4.1.1., В соответствии с условиями Договора, согласно Техническому заданию, исходным данным и Спецификации в полном объеме разработать Проект.
4.1.2. Своевременно передать Заказчику разработанный Проект в порядке и в сроки, которые установлены разделе 5 Договора.
4.1.3. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.2. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Передать Исполнителю исходные данные, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для разработки Проекта.
4.3.2. Своевременно оплатить разработку Проекта в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора и Спецификацией.
4.3.3. Согласовать и принять проект в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора.
4.3.4. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. не более одного раза вносить изменения в Проект. При этом такие изменения не должны превышать 10% от общего объема работ по разработке Проекта. Все иные изменения вносимые в проект оплачиваются Заказчиком дополнительно в соответствии с условиями Дополнительного соглашения.
4.4.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и сроком исполнения работ, получать необходимую информацию по телефону: ______________________.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. После окончания разработки Проекта Исполнитель передает Заказчику Проект на согласование.5.2. Согласование Проекта с Заказчиком осуществляется Исполнителем одним из следующих способов:
— при личном присутствии Заказчика в офисе Исполнителя, о чем подписывается соответствующий Акт (Приложение № 3);
— осуществляется посредством электронной связи (с использованием адресов электронной почты Сторон, указанных в Договоре), что также является официальным способом согласования и извещения по настоящему Договору. Документы, направленные посредством электронной связи не требуют подтверждения (дублирования) соответствующим почтовым отправлением.
5.3. Согласование Проекта Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его направления Исполнителем. При согласовании Проекта Заказчиком, Заказчик, по электронному каналу связи указывает «Проект согласован» или иную формулировку удобную Заказчику, которая будет свидетельствовать согласование Проекта.
Подпись Заказчика в Спецификации и согласование проекта свидетельствуют о том, что индивидуальные пожелания Заказчика в части планирования, размеров, цветовой гаммы, используемой фурнитуры и комплектующих — согласованы, учтены, понятны и приняты Сторонами в качестве основных характеристик Товара.
5.4. Проект, согласованный Заказчиком посредствам электронной связи считается принятым Заказчиком с момента его согласования; подписания дополнительных актов не требуется. При необходимости Заказчик вправе запросить у Исполнителя проект на бумажных носителях заверенный уполномоченными лицами Исполнителя.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение сроков оплаты работ Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,05% от цены Договора, но не более 10% от цены Договора.6.2. За нарушение сроков разработки Проекта Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,05% от цены Договора, но не более 10% от цены Договора.
6.3. За нарушение сроков согласования Проекта (пункт 5.3. Договора), Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,01% от цены Договора.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством.7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в случае, если Заказчик более 30 (тридцати) рабочих дней уклоняется от согласования Проекта. При этом оплата работ по настоящему Договору Исполнителем Заказчику не возвращается. В случае если оплата работ по настоящему Договору не была произведена Заказчиком и Заказчик уклоняется от согласования Проекта, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и требовать с Заказчика 100% оплату стоимость разработки Проекта, предусмотренную настоящим Договором.
8. Разрешение споров
8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.8.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 рабочих дней с момента получения претензии другой стороной.
8.3. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления требований и претензий, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (Заказчик — юридическое лицо), в Черемушкинский районный суд города Москвы (Заказчик — физическое лицо).
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе «Адреса и реквизиты сторон», только одним из следующих способов: — заказным письмом с уведомлением о вручении; - ценным письмом.
8.5. Положения пункта 8.4. настоящего Договора не распространяются на порядок согласования и приемки Проекта/сдачи работ по настоящему Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель:
© 2020 — 2023 ООО «АС». Все права защищены